Скачать договор поставки

Договор поставки №

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                       _____________________201?_ года

Индивидуальный предприниматель Абрамова Екатерина Валерьевна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Абрамовой Екатерины Валерьевны, действующей на основании Свидетельства серия 78 №009197118, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании Свидетельства, по взаимному согласию заключили настоящий Договор поставки (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора одежду, обувь и галантерейные товары (далее - «Товар в ассортименте»).

1.2. Количество Товара измеряется в килограммах или штуках, ассортимент и цена поставляемого Товара устанавливаются сторонами в факсимильных сообщениях, телефонограммах, дополнительных соглашениях или любым другим доступным способом в период действия Договора.

1.3. Количество и цена поставленного Товара указываются в накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.4. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.

2.ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена на Товар устанавливается Поставщиком и действует в течение определенного времени. По истечении срока действия соглашения о цене Поставщик уведомляет Покупателя о новых ценах на Товар.

2.2. Цена Товара указывается в рублях (НДС не облагается).

2.3. Количество и цена поставленного Товара указываются в накладных.

3.КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА

3.1. Товар упакован в п/пропиленовые пакеты, обеспечивающие его защиту от внешних загрязнений.

3.2. Товар может содержать как устранимые, так и неустранимые недостатки.

3.3. Все претензии к качеству Товара принимаются только в период нахождения Товара на складе Поставщика в момент его просмотра.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1.Своевременно информировать Покупателя о предстоящих изменениях в ассортименте, качестве и цене Товара, проведении сезонных или праздничных распродаж, действующих системах скидок.

4.1.2. Создать на принадлежащей ему территории необходимые условия для исполнения Покупателем своей обязанности по проверке качества Товара.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1.Осуществлять на складе Поставщика проверку передаваемой в рамках настоящего Договора партии Товара по количеству, качеству и ассортименту, подписать соответствующие документы (накладную и т.д.)

4.2.2.В случае обнаружения недостатков незамедлительно информировать представителя Поставщика и решать вопрос по существу выявленных недостатков. После передачи Покупателю партии Товара и оформления соответствующих документов, претензии по качеству, количеству и ассортименту Товара не принимаются.

4.2.3.Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Товар может поставляться Покупателю на следующих условиях:

?? Предоплата.

Покупатель полностью оплачивает Товар по цене, указанной в накладной Поставщиком по безналичному расчету. Покупатель указывает в платежных документах номера Договора и накладной, которые оплачиваются. Платеж считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика.

Покупатель в трёхдневный срок со дня перечисления (списания) денежных средств с его банковского счёта обязан в письменной форме извещать об этом Поставщика (указав номер и дату платёжного документа).

6.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.

6.2. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанном в накладных после получения предоплаты на счет поставщика.

6.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара Покупателю, его уполномоченному представителю, перевозчику, указанному Покупателем, что подтверждается датой, указанной в накладной.

6.4.?  Право собственности на поставленный Товар переходит к Покупателю с момента отгрузки Товара Поставщиком. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Поставщик не отпускает последующую партию Товара Покупателю в случае неоплаты или неполной оплаты за предыдущую партию.

7.2. В случае просрочки оплаты за отпущенный Товар на сумму фактической задолженности начисляется пени в размере 0,2% за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. В соответствии с Федеральным Законом "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ и Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 обязанность сертификации Товара возложена на юридическое лицо (частного предпринимателя) непосредственно осуществляющего продажу Товара потребителю.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания Договора обеими сторонами или соглашения Покупателя в электронном виде, которое регистрируется в поле «Я ознакомился с договором и подтверждаю, что с правилами приобретения товаров, особенностями оформления заказа, его оплаты и возврата товара, согласен» на странице http://allbrands-shop.ru/quick-order на официальном сайте компании http://allbrands-shop.ru.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Договору в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Ни одна из сторон не будет считаться ответственной за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в той степени, в которой выполнение таких обязательств задерживается или нарушаются обстоятельствами форс-мажора. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, военные операции и иные обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не смогли предвидеть в момент заключения Договора. Стороны имеют право перенести сроки выполнения обязательств по Договору на период, в течение которого будут действовать обстоятельства форс-мажора.

9.3. Все вопросы регулируются согласно действующему законодательству путем мирных переговоров. Споры по данному договору подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Лен. области в установленном законом порядке.

9.4. Все изменения и дополнения считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. Все подписанные сторонами изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах: по одному для каждой из сторон.

10.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

10.1.Поставщик: ИП Абрамова Екатерина Валерьевна

ИНН 782513106172 ОГРНИП 315784700003990

191036 Санкт-Петербург, ул.7-я Советская, д.10-12, кв.30

р/сч 40802810902200000081 в филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург

к/сч 30101810540300000795 БИК 044030795

10.2.Покупатель:

Поставщик Покупатель

Индивидуальный предприниматель

Абрамова

Екатерина Валерьевна


Категории

Стоковые коллекции лучших брендов

City-Style.Spb является крупнейшей оптовой компанией на территории России, лидером по продаже новых и стоковых коллекций известных европейских брендов. Мы гарантируем самый большой ассортимент и самые низкие цены в отрасли. Индивидуальные условия для оптовых покупателей.

Подробнее

x
запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!


City-Style.Spb – качественная одежда, обувь и аксессуары от мировых брендов.